Рейтинг@Mail.ru
РД-03.120.10-КТН-155-11 Требования к подрядным организациям в системе | ПТО

Архивы

СХЕМЫ АВТОКАД

Схемы автокад

ВСН 012-88

ВСН012-88

Рубрики

РД-03.120.10-КТН-155-11 Требования к подрядным организациям в системе

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ «ТРАНСНЕФТЬ»

(ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»)

 

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Требования

к подрядным организациям в системе

ОАО «АК «Транснефть»

Предисловие

  • ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов»
    (ООО «НИИ ТНН»)
  • УТВЕРЖДЕН ОАО «АК «Транснефть» 30.12.2011
  • ДАТА ВВЕДЕНИЯ: 01.2012
  • ВВЕДЕН ВЗАМЕН РД-03.120.10-КТН-038-07 «Требования к подрядным организациям в системе ОАО «АК «Транснефть», утвержденного ОАО «АК «Транснефть» 15.02.2007
  • СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены)
  • Оригинал документа хранится в службе научно-технического обеспечения и нормативной документации управления инновационного развития и НИОКР
    ОАО «АК «Транснефть»
  • Документ входит в состав отраслевого информационного фонда ОАО «АК «Транснефть»
  • Аннотация

Настоящий документ устанавливает требования к организациям, претендующим на выполнение работ, оказание услуг, выполняющим работы, оказывающим услуги для организаций системы «Транснефть»

  • Подразделение ОАО «АК «Транснефть», ответственное за документ (куратор), – отдел производства ТП и Р, КР, РЭН департамента производственной деятельности

 

Информация об изменениях к настоящему документу, текст изменения, а также информация о статусе документа может быть получена в отраслевом информационном фонде ОАО «АК «Транснефть»

 

___________________________________________________________________________________________________________

Права на настоящий документ принадлежат ОАО «АК «Транснефть». Документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ОАО «АК «Транснефть».

 

® © ОАО «АК «Транснефть», 2011 г.

Содержание

1         Область применения. 1

2         Нормативные ссылки. 1

3         Термины и определения. 3

4         Сокращения. 5

5         Основные положения. 6

6         Требования к организациям, претендующим и выполняющим работы/услуги для организаций системы «Транснефть». 8

6.1     Проведение проектно-изыскательских работ. 8

6.2     Строительно-монтажные работы при строительстве, реконструкции, капитальному, текущему ремонту и техническому перевооружению объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов  12

6.3     Работы по капитальному ремонту механо-технологического и энергетического оборудования  16

6.4     Работы по проведению строительного контроля на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, текущем ремонте и техническом перевооружении. 16

6.5     Работы по диагностике объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов  21

6.6     Энергетическое обследование объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов  24

6.7     Разработка нормативных документов. 25

6.8     Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы.. 27

6.9     Экспертно-консультационные услуги. 28

Библиография. 30


Введение

Настоящий документ разработан в целях:

  • защиты интересов заказчиков от некачественных работ, услуг подрядных организаций;
  • обеспечения объективного выбора организаций, претендующих на право выполнения подрядных работ на объектах организаций системы «Транснефть»;
  • определения способности (готовности) подрядных организаций выполнять работы, оказывать услуги на объектах организаций системы «Транснефть»;
  • определения соответствия подрядных организаций требованиям, предъявляемым к организации и выполнению работ/услуг, установленным в нормативных документах ОАО «АК «Транснефть».

1       Область применения

  • Настоящий документ устанавливает требования к организациям:

а) претендующим на участие в конкурсах по выбору подрядных организаций для выполнения следующих работ и оказанию услуг организациям  системы «Транснефть»:

  • проведение проектно-изыскательских работ;
  • строительство, техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
  • строительный контроль на объектах строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
  • капитальный ремонт механо-технологического и энергетического оборудования;
  • диагностика объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
  • энергетическое обследование объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
  • разработка нормативных документов;
  • научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
  • экспертно-консультационные услуги;

б) допускаемым к выполнению и выполняющим работы, оказывающим услуги для организаций системы «Транснефть».

  • Настоящий документ предназначен для всех организаций системы «Транснефть» и привлекаемых подрядных (в том числе субподрядных) организаций для выполнения работ, оказания услуг организациям системы «Транснефть».

2       Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

ОР-03.100.00-КТН-082-09 Положение по проведению энергетических обследований (энергоаудита) объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»

ОР-03.120.10-КТН-113-10 Требования к организациям, выполняющим работы по капитальному ремонту механо-технологического оборудования для системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть». Порядок проверки соответствия

ОР-03.120.10-КТН-114-10 Требования к организациям, выполняющим работы по капитальному ремонту энергетического оборудования для системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть». Порядок проверки соответствия

ОР-03.120.10-КТН-238-10 Положение по проверке и оценке организационно-технической готовности подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по строительному контролю (техническому надзору) на объектах организаций системы «Транснефть» и предприятиях-изготовителях

ОР-91.010.30-КТН-015-11 Порядок организации и осуществления авторского надзора за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и капитальным ремонтом производственных объектов магистральных нефтепроводов

ОР-91.010.30-КТН-266-10 Объекты магистральных нефтепроводов. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Формирование приемо-сдаточной документации

ОР-91.200.00-КТН-025-11 Порядок организации и осуществления строительного контроля на объектах строительства организаций системы «Транснефть»

ОР-91.200.00-КТН-028-10 Порядок приемки скрытых работ, состав работ, оформление соответствующей документации на объектах ОАО «АК «Транснефть»

ОР-91.200.00-КТН-047-10 Порядок подтверждения объемов и качества строительно-монтажных работ, выполняемых строительными организациями на объектах
ОАО «АК «Транснефть»

ОР-91.200.00-КТН-246-10 Порядок проверки готовности строительно-монтажных организаций к выполнению работ по реализации целей проекта на объектах организаций системы «Транснефть»

Примечание – При пользовании настоящим нормативным документом целесообразно проверить действие ссылочных документов в соответствии с действующим «Перечнем законодательных актов и основных нормативных и распорядительных документов, действующих в сфере магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться заменяющим (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3       Термины и определения

  • В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:
  • генеральный подрядчик (генподрядчик): Подрядная организация, заключившая контракт на выполнение строительно-монтажных работ с заказчиком, несущая ответственность за выполнение всех строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства, с привлечением для этих целей других подрядных организаций в качестве субподрядчика.
  • заказчик: Организация системы «Транснефть», осуществляющая привлечение подрядных организаций с целью обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, строительного контроля, диагностики и т. п.
  • контроль: Проверка соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.
  • объект связи: Комплекс технических средств, включающий линии передачи, узлы связи, системы передачи, основное и вспомогательное оборудование, установки и другие устройства, обеспечивающие его безопасную и надежную эксплуатацию.
  • орган строительного контроля заказчика: Юридическое лицо, имеющее соответствующее свидетельство о допуске к работам по строительному контролю, выдаваемое саморегулируемой организацией, а также обладающее соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления строительного контроля за качеством строительства объектов, с которым заключен соответствующий контракт (договор).
  • организатор торгов (конкурса): ОАО «АК «Транснефть» или организация, действующая на основании договора с заказчиком и по его поручению.

Примечание – Функции организатора торгов может исполнять заказчик по согласованию с ОАО «АК «Транснефть».

  • организации системы «Транснефть»: Организации, осуществляющие на основании устава и/или гражданско-правового договора деятельность, связанную с транспортировкой по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов и/или любую из таких функций как: обеспечение работоспособности (эксплуатации); финансовой стабильности; безопасности; социального и/или информационного обеспечения деятельности объектов/предприятий магистрального трубопроводного транспорта, если в таких организациях ОАО «АК «Транснефть» и/или его дочерние общества являются учредителями, либо участниками (акционерами), владеющими в совокупности более чем
    20 процентами долей (акций и т.п.).
  • подрядная организация (подрядчик): Организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая один или несколько видов работ по договору подряда: проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, авторский надзор, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, проведению строительного контроля на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, диагностике объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, энергетическое обследование объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (энергоаудита), разработка нормативных документов, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, экспертно-консультационные услуги.
  • предварительный квалификационный отбор: Способ выявления подрядчиков, которые соответствуют требованиям, установленным организатором конкурса и предъявляемым к участникам открытого конкурса.
  • претендент: Любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или индивидуальный предприниматель, выразившее намерение участвовать в торгах.
  • строительный контроль заказчика: Процедура проверки качества работ, выполняемых подрядными организациями по строительству (в том числе ремонтно-строительными подразделениями в составе организаций системы «Транснефть») на объектах строительства организаций системы «Транснефть», с определением соответствия требованиям нормативных документов и проектным решениям, содержащимся в проектной документации.
  • субподрядная организация (субподрядчик): Любая организация, привлеченная генеральной подрядной организацией по предварительному согласованию с заказчиком для выполнения любой части работ по договору.

Примечания

  • Для проектно-изыскательских работ: организация, с которой заказчиком заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ по итогам проведения торгов или запроса предложений.
  • Для диагностических работ, по которым генеральными подрядчиками являются ОАО «Волжский подводник», ОАО ЦТД «Диаскан» организация, с которой заключен договор по итогам проведения торгов или запросов предложений.
    • торги (конкурс): Способ выбора на конкурсной основе исполнителя (подрядной организации, поставщика) работ, услуг, предложившего наиболее выгодные условия их исполнения.
    • технические условия на капитальный ремонт механо-технологического и энергетического оборудования: Технические условия на заявляемые виды капитального ремонта механо-технологического и энергетического оборудования, обеспечивающие  качество выполняемого ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов.

Примечание – Виды капитального ремонта определены в ОР-03.120.10-КТН-113-10 и
ОР-03.120.10-КТН-114-10.

4       Сокращения

В настоящем документе применены следующие сокращения:

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения;

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;

ИБ – информационная безопасность;

ИВС – информационно-вычислительная сеть;

ИТ– информационная технология;

ИТР – инженерно-технический работник;

КР – капитальный ремонт;

ЛНК – лаборатория неразрушающего контроля;

МТО – механо-технологическое оборудование;

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

НАКС – Национальный аттестационный комитет по сварочному производству;

НД – нормативный документ;

НИР – научно-исследовательская работа;

НК – неразрушающий контроль;

ОКР – опытно-конструкторская работа;

ОСТ – организация системы «Транснефть»;

ОТГ – организационно-техническая готовность;

ПД – проектная документация;

ПИР – проектно-изыскательская работа;

ПКО – предварительный квалификационный отбор;

ППМН – подводный переход магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода;

ППР – проект производства работ;

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

РЭН – ремонтно-эксплуатационные нужды;

СКС – структурированная кабельная сеть;

СМК – система менеджмента качества;

СМР – строительно-монтажные работы;

СРО – саморегулируемые организации;

ТД – технологическая документация;

ТО – техническое обслуживание;

ТП и Р – техническое перевооружение и реконструкция;

ТР – технологическая работа;

ТУ – технические условия;

ЭО – энергетическое оборудование.

5       Основные положения

Общие требования, предъявляемые к подрядчикам, претендующим на выполнение и допускаемым к выполнению работ/услуг:

  • наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе с отметкой о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов (нотариально заверенная копия). Допуски СРО необходимы для выполнения следующих видов работ: инженерные изыскания, подготовка ПД, строительство, ТП и Р, КР, строительный контроль, энергетическое обследование;
  • устойчивое финансовое состояние. Организация должна подтвердить свою финансовую состоятельность соответствующими документами:
    • копиями бухгалтерской отчетности (с отметками налоговых органов) за последние 3 года и последний отчетный период. Достоверность бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена аудиторской организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
    • отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % от балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
  • наличие учредительных и регистрационных документов:
  • нотариально заверенная копия устава (со всеми изменениями и дополнениями);
  • нотариально заверенная копия учредительного договора;
  • копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, заверенная руководителем организации;
  • нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
  • выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 1 месяца до даты ее предоставления;
  • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  • копия свидетельства о регистрации прав на каждый объект недвижимого имущества, которое будет использоваться для исполнения договорных обязательств;
  • копия договора аренды на объекты недвижимого имущества, которая будет использоваться для исполнения договорных обязательств;
  • опись по основным средствам, которая будет использоваться для исполнения договорных обязательств, заверенная руководителем организации;
  • оригиналы доверенностей на должностных лиц организации, имеющих право подписи договора с уполномоченной ОАО «АК «Транснефть» организацией и сопровождающих документов;
  • организационная структура организации (схема);
  • соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги) для осуществления которых привлекается подрядчик;
  • отсутствие перед ОСТ неисполненных обязательств, срок исполнения которых сорван более чем на три месяца, непогашенной задолженности, неразрешенных исков, претензий. При их наличии подрядчик допускается к выполнению работ, оказанию услуг после исполнения обязательств, погашения задолженности, разрешения претензий, исков;
  • предоставление о себе достоверной информации. Предоставление недостоверной информации является основанием для отказа в сотрудничестве;
  • предоставление информации о текущей загрузке;
  • предоставление отзывов предыдущих заказчиков;
  • отсутствие обоснованных рисков, обусловленных действиями правоохранительных и контролирующих органов;
  • наличие в собственности имущества, которым он может отвечать по своим обязательствам, либо иные гарантии исполнения обязательств;
  • отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков;
  • наличие сертификата соответствия СМК;
  • в отношении подрядчика не должна проводиться процедура ликвидации или банкротства, не должно быть принято решение арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность претендента не должна быть приостановлена;
  • в случае привлечения субподрядчиков подрядчик должен в обязательном порядке согласовывать их привлечение с заказчиком с направлением заказчику документов в составе и в форме, установленной заказчиком, подтверждающих соответствие субподрядчиков установленным требованиям. При этом заказчик оставляет за собой право отказать в согласовании привлечения субподрядчика если в процессе проведения конкурса, подрядчик заявил о выполнении всего комплекса работ без привлечения субподрядчика, и данное условие было решающим при принятии решения о признании победителем.
  • в ходе выполнения работ/услуг подрядчик должен выполнять требования НД
    ОАО «АК «Транснефть», касающиеся видов деятельности, работ/услуг, для которых он привлекается.
  • Соответствие подрядчика установленным требованиям должно быть подтверждено документами, приведенными в разделах 5, 6.

6       Требования к организациям, претендующим и выполняющим работы/услуги для организаций системы «Транснефть»

6.1           Проведение проектно-изыскательских работ

  • Требования к претендентам на выполнение проектно-изыскательских работ
  • Генподрядчиком по выполнению ПИР для ОСТ является уполномоченная организация, назначенная приказом ОАО «АК «Транснефть».
  • К организации, претендующей на участие в конкурсе на выполнение ПИР, предъявляются следующие требования:
  • нормативно-правовое обеспечение ПИР:
    • соответствие заявленных видов ПИР перечню видов работ, к которым организация имеет свидетельство о допуске, выданное СРО;
    • наличие документов, подтверждающих факт правообладания необходимой для выполнения ПИР нормативно-правовой базой;
  • проектно-изыскательская организация должна располагать квалифицированным персоналом (в т. ч. службой контроля качества выпускаемой ПД; контроля выполнения ПИР, в случае привлечения субподрядных организаций), необходимым для выполнения всего комплекса заявленного вида ПИР, а именно:
    • наличие квалифицированного персонала, численностью, квалификацией, стажем работы специалистов согласно [1];
    • для разработки разделов ПД, включающих в себя решения по ИТ, ИБ, материалы о проектировании сетей (сеть передачи данных, ИВС, СКС), серверов, систем мониторинга и управления оборудованием сетей передачи данных специалисты должны быть аттестованными/сертифицированными в данных областях;
    • высшее образование должно иметь более 90 % руководителей и специалистов из числа руководителей и ИТР, выполняющих ПИР в привлекаемой организации;
    • компетентность персонала должна быть подтверждена документально (дипломы об окончании учебных заведений соответствующего направления);
    • в зависимости от вида выполняемых работ специалисты должны быть аттестованными/сертифицированными в соответствующих областях в установленном порядке;
    • проектно-изыскательская организация должна периодически проводить проверку знаний НД, необходимых для качественного выполнения ПИР, аттестацию специалистов в области промышленной безопасности и охраны труда;
  • наличие опыта выполнения организацией ПИР:
    • опыт выполнения организацией ПИР на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимый для рассмотрения возможности участия организации в выполнении ПИР на объектах ОСТ, должен составлять не менее 1 года;
    • оценка опыта выполнения ПИР осуществляется посредством анализа текущей загрузки организации, информации о видах и сроках окончания фактически выполненного объема ПИР за весь период существования организации, но не более 3 лет;
  • техническое обеспечение ПИР:
    • проектно-изыскательская организация должна иметь оборудование, лицензионные программные средства, компьютерное оборудование, необходимые для осуществления ПИР;
    • проектно-изыскательская организация должна располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой, необходимой для выполнения работ;
  • материально-техническое обеспечение, включающее в себя автотранспорт, самоходные буровые установки типа УРБ и ПБУ-ВС, специальное оборудование для производства инженерно-геологического бурения, полевых испытаний грунтов и гидрогеологических исследований в скважинах, в собственности или частично арендованные (при необходимости выполнения соответствующих видов изысканий);
  • аттестованная грунтовая лаборатория (или договор с грунтовой лабораторией), в состав которой должны входить оборудование и квалифицированные специалисты, выполняющие испытания для получения физических и механических характеристик грунтов, химического анализа подземных вод и водных вытяжек (при необходимости выполнения соответствующих видов изысканий);
  • геофизическое оборудование (в собственности или частично арендованное) и квалифицированных специалистов, выполняющих полевые и камеральные работы для получения физических свойств грунтов и определения их коррозионной активности;
  • гидрометеорологическое оборудование (в собственности или частично арендованное) различного назначения (при необходимости выполнения соответствующих видов изысканий);
  • экологическое оборудование (в собственности или частично арендованное) различного назначения (при необходимости выполнения соответствующих видов изысканий);
  • аккредитованная экологическая лаборатория, в состав которой должны входить квалифицированные специалисты, приборы и оборудование (в собственности или частично арендованные) с документами о техническом состоянии и паспортами (при необходимости выполнения соответствующих видов изысканий);
  • геодезические, инженерно-геологические приборы и оборудование различного назначения (в собственности или частично арендованные) с документами о техническом состоянии и паспортами;
  • свидетельства о поверке средств измерений, выполненной аккредитованными метрологическими службами в установленном порядке;
  • график поверки средств измерений и аттестации испытательного оборудования;
    • техника и оборудование должны находиться в технически исправном состоянии. Необходимо наличие документации о плановых проведениях ТО в соответствии с годовыми и недельными графиками ТО;
      • Требования к подрядчикам, выполняющим проектно-изыскательские работы
        • Подрядчик, выполняющий ПИР, должен выполнять авторский надзор и располагать следующими документами:
      • внутренний НД по проведению авторского надзора;
      • документ, устанавливающий систему учета замечаний, выявленных в ходе строительства объектов и реализации корректирующих действий, направленных на предотвращение их повторного появления.

При организации авторского надзора на объектах проектная организация должна также руководствоваться требованиями ОР-91.010.30-КТН-015-11.

  • Подрядчик, выполняющий ПИР, должен отвечать следующим требованиям:
  • иметь внутренний НД по проведению изыскательских работ;
  • своевременно отрабатывать замечания к ПД заказчиков, проводить анализ выявленных замечаний к ПД и корректирующие действия по замечаниям к ПД, направленных на предотвращение их повторного появления.
    • Если субподрядная организация привлекает организацию на выполнение части работ, то доля работ, выполняемых собственными силами субподрядчика, должна составлять не менее 70 % в денежном выражении от стоимости работ по контракту с заказчиком.

6.2           Строительно-монтажные работы при строительстве, реконструкции, капитальному, текущему ремонту и техническому перевооружению объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

  • Требования к претендентам
  • К организации, претендующей на выполнение СМР по строительству, ТП и Р, КР и текущему ремонту предъявляются следующие требования:
  • наличие документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к организациям, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг:
  • свидетельство об аттестации ЛНК (требуется при проведении неразрушающего контроля). Приложение к свидетельству должно содержать перечень объектов, на которых разрешено проведение НК, применяемые виды и методы неразрушающего контроля;
  • наличие метода электрического контроля в свидетельстве ЛНК (при выполнении работ по контролю изоляции);
  • наличие метода электрического контроля в свидетельстве НК (при выполнении работ по контролю изоляции);
  • свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации электролаборатории (требуется в случае производства работ по наладке электротехнического оборудования и электросетей);
  • свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации лаборатории по контролю качества работ и услуг (требуется в случае необходимости проведения контроля выполненных работ и услуг (бетонные, земляные и др. работы)). Приложение к свидетельству должно содержать перечень объектов, на которых разрешено проведение работ, применяемые виды и методы контроля;
  • свидетельство аттестации НАКС об аттестации сварочных технологий;
  • свидетельство аттестации НАКС об аттестации сварочного оборудования;
  • свидетельство аттестации НАКС об аттестации сварочных материалов;
  • разрешение Ростехнадзора на применение взрывчатых материалов (требуется в случае производства буровзрывных работ с применением взрывчатых материалов);
  • лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов классов опасности I – IV (требуется при проведении работ, связанных с образованием отходов класса опасности
    I – IV);
  • лицензия МЧС России (требуется при производстве работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений);

В случае выполнения специальных работ могут потребоваться дополнительные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все разрешительные документы должны быть действительны на момент начала выполнения соответствующих работ;

  • наличие документов, подтверждающих обеспеченность квалифицированным персоналом по заявленному виду работ, имеющим необходимый трудовой стаж, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
  • дипломы, удостоверения, свидетельства, решения комиссий о присвоении квалификационного разряда;
  • сведения из отчетности организации о среднесписочной численности работников, представляемой в налоговые органы;
  • аттестаты специалистов в области промышленной безопасности и охраны труда;
  • наличие документов, подтверждающих права собственности на имущество, а именно: документы, подтверждающие права собственности подрядчика на машины, механизмы и оборудование, применяемые при производстве работ на основании данных бухгалтерского учета (карточек учета основных средств, данных последней инвентаризации и т. п.);
  • наличие документов, подтверждающих техническую оснащенность, а именно:
  • договоров аренды техники, необходимой для выполнения заявленных видов работ, в т. ч. наличия специального оборудования и техники при выполнении работ на объектах ППМН;
  • технические паспорта;
  • регистрация транспортных средств в ГИБДД;
  • регистрация строительной техники (автогидроподъемники, трубоукладчики, краны-манипуляторы и т. п.) в Ростехнадзоре;
  • регистрация грузоподъемных механизмов в Ростехнадзоре;
  • о плановых проведениях ТО в соответствии с годовыми и недельными графиками ТО;
  • при привлечении субподрядчика на выполнение части работ, доля работ, выполняемых собственными силами подрядчика, должна составлять не менее 70 % в денежном выражении от стоимости работ по контракту с заказчиком (за исключением случаев, когда субподрядчик привлекается сервисными организациями
    ОАО «АК «Транснефть»);
  • наличие опыта выполнения аналогичных работ. Предоставляются сведения об аналогичных по характеру и объему работах/услугах, выполненных (оказанных) претендентом за последние 3 года, аналогичных по характеру и объему работ/услуг предмету торгов, сведения о текущей загрузке. Указывается наименование объекта, параметры объекта, регион строительства (оказания услуг), наименование заказчика, период выполнения работ (оказания услуг), наименование субподрядчиков, привлекавшихся на отдельные виды работ/услуг, особые условия выполнения работ (оказания услуг);
  • отсутствие претензий от ОСТ к качеству и срокам выполнения работ (услуг) по исполненным (исполняемым) контрактам. При их наличии конкурсная комиссия вправе принять решение об отклонении конкурсного предложения претендента;
  • наличие документов, подтверждающих наличие у подрядчика по строительству постоянно действующей службы контроля качества.
    • Проверка готовности подрядчика к реализации целей проекта
  • После завершения процедуры выбора подрядчика и заключения контракта, перед началом выполнения работ строительным контролем заказчика проводится проверка готовности подрядчика (субподрядчика, в случае выполнения работ субподрядчиком, согласованных с ОСТ) по строительству к реализации целей проекта в соответствии с требованиями ОР-91.200.00-КТН-246-10.
  • По результатам проверки выдается заключение о готовности подрядчика к проведению работ на объекте.
    • Требования к подрядчику в ходе выполнения работ

В ходе выполнения работ по реализации целей проекта к подрядчику предъявляются следующие требования:

  • обеспечение мобилизации технических и людских ресурсов в соответствии с графиком мобилизации;
  • назначение ответственных представителей для координации и согласования с заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов и оборудования;
  • проведение входного контроля переданной ему для исполнения рабочей документации;
  • проведение СМР строго в соответствии с ПД;
  • обеспечение сооружения всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и услуг, содержание и ремонт в соответствии с ППР и проектной документации;
  • обеспечение в соответствии с РД-11-02-2006 и ОР-91.010.30-КТН-266-10 своевременного ведения и хранения исполнительной документации по объекту на месте производства работ, а также предоставление заказчику, лицам, осуществляющим авторский надзор, строительный контроль для контроля всей текущей исполнительной документации, в том числе всех необходимых чертежей, спецификаций и иных документов, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей;
  • обеспечение подрядчиком осуществления строительного контроля в соответствии с Постановлением [2];
  • своевременное предоставление отчетности заказчику в объеме и по формам, установленным в контракте;
  • выполнение требований строительного контроля заказчика. Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного строительным контролем заказчика;
  • соблюдение на объекте всех необходимых мер противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативными, правовыми актами в течение всего срока действия контракта;
  • ответственность подрядчика в полном объеме за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками;
  • предоставление подрядчиком по письменному запросу заказчика заверенных копий заключенных субподрядных договоров, актов выполненных субподрядчиками работ, документов для контроля со стороны заказчика за ходом выполнения работ по контракту и прочей информации;
  • гарантия подрядчика, что субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами подрядчика и заказчика;
  • ответственность подрядчика за дефекты, обнаруженные в гарантийный период эксплуатации, составляющий 2 года;
  • оформление подрядчиком до начала работ за свой счет на срок действия контракта договора страхования объекта, который включает в себя страхование строительно-монтажных рисков, страхование гарантийных обязательств подрядчика, страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам, банковские гарантии на возврат аванса, банковские гарантии на выполнение условий контракта, банковские гарантии на гарантийный период в соответствии с условиями заключенных контрактов;
  • привлечение субподрядчиков только по письменному согласованию с заказчиком и направлением комплекта документов, подтверждающих их соответствие настоящему документу;
  • в случае заключения договора с субподрядчиком, предоставление подрядчиком по требованию заказчика сведений о ходе выполнения субподрядных договоров, актов выполненных субподрядчиками работ, прочей информации и документов для контроля за выполнением договора.

6.3           Работы по капитальному ремонту механо-технологического и энергетического оборудования

  • Организации, претендующие на право выполнения работ по КР МТО и ЭО должны быть включены в Реестр подрядных организаций, допущенных к выполнению работ по капитальному ремонту механо-технологического оборудования и энергетического оборудования для объектов организаций системы «Транснефть».
  • Порядок включения в Реестр подрядных организаций, допущенных к выполнению работ по механо-технологического оборудования и энергетического оборудования для объектов организаций системы «Транснефть» и требования к подрядным организациям, выполняющим работы по КР МТО и ЭО, установлены в
    ОР-03.120.10-КТН-113-10, ОР-03.120.10-КТН-114-10.

6.4           Работы по проведению строительного контроля на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, текущем ремонте и техническом перевооружении

  • Требования к претендентам
    • С целью обеспечения качественного выполнения СМР по строительству, ТП и Р, КР и текущему ремонту на объектах ОСТ осуществляется строительный контроль заказчика в соответствии с Постановлением [2].
    • Проверку и оценку подрядчиков, подавших заявку на выполнение работ по строительному контролю (техническому надзору) на объектах ОСТ и заводах-изготовителях по уровню их профессиональной и организационно-технической готовности, осуществляет уполномоченная организация, назначенная приказом ОАО «АК «Транснефть» на проведение строительного контроля. Проверка и оценка подрядчика осуществляется в соответствии с
      ОР-03.120.10-КТН-238-10.
    • Проверка ОТГ кандидата проводится на месте размещения производственных мощностей кандидата. Проверяемая организация должна предоставить и подтвердить:
  • наличие разрешительных документов на осуществление строительного контроля:

нотариально заверенные копии свидетельств СРО о допуске к работам по строительному контролю;

  • опыт выполнения работ по строительному контролю, в том числе на объектах ОСТ;
  • укомплектованность приборами, оборудованием, необходимыми для проведения работ по строительному контролю:
  • перечень приборов, оборудования и специального программного обеспечения с указанием назначения, типа, марки, принадлежности, краткой технической характеристики;
  • свидетельства о поверке средств измерений;
  • график поверок средств измерений;
  • договор на метрологическое обслуживание;
  • договора аренды приборов и оборудования;
  • опыт работы в системе «Транснефть»;
  • укомплектованность НД, необходимыми для проведения работ по строительному контролю:
  • перечень НД, необходимой для проведения работ по строительному контролю на объектах ОСТ;
  • укомплектованность техническим персоналом, необходимым для проведения работ по строительному контролю:
  • список штатных специалистов, привлекаемых к выполнению работ по строительному контролю;
  • список внештатных специалистов, привлекаемых к выполнению работ по строительному контролю;
  • удостоверения, свидетельства специалистов строительного контроля и руководителей по аттестации в области промышленной, пожарной безопасности, охране труда, НК, сварочному производству и т. д., необходимые для осуществления строительного контроля на объектах
    ОАО «АК «Транснефть»;
  • учетные карточки специалистов строительного контроля;
  • организация работ по НК:
  • свидетельство об аттестации ЛНК на право выполнения работ по НК (является приложением к паспорту ЛНК);
  • лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения;
  • технологическая инструкция и технологические карты по методам НК;
  • протокол и свидетельства об аттестации специалистов НК по курсу «Нормы радиационной безопасности»;
  • график проведения аттестации, переаттестации и ресертификации специалистов НК;
  • положение о лаборатории НК;
  • паспорт лаборатории НК;
  • копии удостоверений специалистов по НК;
  • копии свидетельств о поверке (калибровке, аттестации);
  • правила контроля, основные положения по контролю и другие методические документы, в которых определены: виды (методы) НК, основные параметры НК, схемы контроля и общие требования к проведению НК;
  • организация работ по электротехническому контролю:
  • свидетельство регистрации электротехнической лаборатории в территориальном управлении Ростехнадзора с приложением перечня видов испытаний и измерений;
  • положение об электротехнической (испытательной) лаборатории, утвержденное главным инженером либо руководителем организации;
  • наличие методик определения параметров анализируемой продукции в соответствии с областью аттестации лаборатории, утвержденных в установленном порядке главным инженером либо руководителем организации, согласованных с органами по надзору в электроэнергетике;
  • паспорт электротехнической лаборатории;
  • руководство по качеству (система контроля качества);
  • наличие документации (заводских паспортов) на оборудование и средства измерений, включая документацию по аттестации и свидетельство о состоянии средств измерений, выданное региональным центром стандартизации, метрологии и сертификации.
    • По результатам проверки ОТГ кандидата экспертная группа оформляет экспертное заключение об ОТГ кандидата к выполнению работ по строительному контролю (техническому надзору) на объектах ОСТ и заводах-изготовителях. Уполномоченная организация, назначенная приказом ОАО «АК «Транснефть», составляет список организаций, допущенных для выполнения работ по строительному контролю, по форме, приведенной в ОР-03.120.10-КТН-238-10 (приложение С).
    • Выбор подрядных организаций для выполнения работ по строительному контролю на объектах ОСТ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями ОР‑03.120.10‑КТН‑238-10 (раздел 9).
    • Срок действия результатов оценки ОТГ составляет 3 года с момента проверки ОТГ на месте базирования кандидата и указывается в акте оценки ОТГ.
    • Документы, представленные претендентом в уполномоченную
      ОАО «АК «Транснефть» организацию, хранятся до окончания срока действия его оценки ОТГ.
    • Акт оценки ОТГ может быть аннулирован по решению комиссии в следующих случаях:
  • выявление фактов нарушения правил охраны труда и промышленной безопасности;
  • невыполнение договорных обязательств между уполномоченной
    организацией и подрядчиком.

    • В случае аннулирования акта оценки ОТГ договор на выполнение работ с подрядчиком расторгается и организуется претензионная работа в соответствии с положениями действующих договоров между уполномоченной организацией и подрядчиком.
    • В случае аннулирования акта оценки ОТГ рассмотрение повторной заявки на проведение оценки ОТГ производится не раньше чем через 2 года после аннулирования акта оценки ОТГ.
  • Требования к подрядчику в ходе выполнения работ

Организации, привлекаемые к выполнению строительного контроля должны:

  • осуществлять строительный контроль силами персонала, прошедшего проверку знаний ПД в комиссии заказчика с привлечением представителей проектной организации;
  • обеспечивать проверку и обоснованное подтверждение готовности либо неготовности подрядчика по строительству к реализации целей проекта в соответствии с ОР‑91.200.00-КТН-246-10;
  • своевременно выдавать подрядчикам по строительству с направлением копий заказчику предписания на устранение выявленных несоответствий требованиям НД и ПД и вести последующий контроль за устранением выявленных несоответствий;
  • осуществлять проверку соответствия процесса производства работ, качества работ и выявление отклонений и несоответствий требованиям ПД, НД и технических документов независимо от того, предъявил или не предъявил подрядчик по строительству к проверке выполняемые работы на любом этапе строительства. При обнаружении несоответствий выдать предписание;
  • осуществлять обоснованную и своевременную остановку производства работ выявлении отклонений от требований ПД, НД и ТД, нарушении требований охраны труда, промышленной безопасности, применении материалов и оборудования, не прошедших входной контроль, несоответствии последовательности производства работ ПД, при этом своевременно уведомлять заказчика в течение 1 ч с момента обнаружения отклонений в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-025-11;
  • осуществлять непрерывный строительный контроль за качеством строительства объектов на соответствие требованиям НД и ПД в процессе производства СМР. При обнаружении несоответствий – информировать заказчика в течение 2 ч с момента выявления;
  • осуществлять своевременное информирование заказчика по любым отказам строительного подрядчика выполнять требования ПД, НД и ТД – в течение 2 ч с момента отказа в выполнении требований;
  • осуществлять надзор за деятельностью службы контроля качества, лаборатории НК и лабораторий контроля качества подрядчика по строительству в установленном порядке и объеме в соответствии с видом выполняемых работ;
  • участвовать в комиссии по освидетельствованию скрытых работ в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-028-10;
  • осуществлять контроль за своевременным, достоверным и правильным оформлением исполнительной документации в течение не более 2 ч с момента предъявления работ к приемке подрядчиком по строительству;
  • обеспечивать подтверждение и обоснованное не подтверждение объемов и качества выполнения работ строительного подрядчика на соответствие требованиям НД и ПД в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-047-10;
  • обеспечивать предоставление информации территориальным органам Ростехнадзора (по согласованию с заказчиком) обо всех отклонениях от ПД, допущенных на любом этапе строительства объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
  • принимать от подрядчика по строительству законченные технологические операции предшествующего этапа и выдавать письменное разрешение установленной формы на выполнение операций последующего технологического этапа в соответствии с ПД, НД и ТД;
  • информировать подрядчика по строительству о его обязанностях по соблюдению требований ПД, НД и ТД при строительстве объектов ОСТ;
  • проводить проверку ППР на контролепригодность с выдачей заключения о контролепригодности или неконтролепригодности ППР строительного подрядчика в течение 2 дней от даты получения;
  • контролировать полноту, качество и своевременность оформления подрядчиком по строительству на объекте строительства исполнительной документации согласно составленному и утвержденному заказчиком перечню на основании
    ОР-91.010.30-КТН-266-10 и требований ПД, а также проверять представленные радиографические пленки ЛНК подрядчика по каждому из стыков на предмет их комплектности, качества и фактического соответствия сваренному стыку и заключениям НК.

 

6.5           Работы по диагностике объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

  • Требования к претендентам
    • Уполномоченная организация, назначенная приказом
      ОАО «АК «Транснефть», проводит аттестацию подрядчиков по уровню профессиональной готовности и ОТГ для возможного последующего привлечения их к выполнению работ по диагностике.
    • Проверка ОТГ кандидата проводится экспертной группой уполномоченной организации на месте базирования кандидата.
    • При проверке ОТГ кандидата экспертной группе должны быть представлены и подтверждены:
  • наличие лицензий, сертификатов:
  • нотариально заверенные копии лицензий (допусков СРО) на заявляемые виды работ по диагностике;
  • копии сертификатов, разрешительных документов и свидетельств об аттестации ЛНК и электролаборатории, заверенные руководителем организации;
  • опыт выполнения работ по диагностике, в том числе на объектах ОСТ;
  • парк автотранспортных средств, спецоборудования и оснастки, необходимых для проведения заявленных видов диагностических работ:
  • перечень автотранспортных средств организации с указанием года выпуска, модели, марки;
  • свидетельства автотранспортных средств (паспорт автотранспортного средства);
  • договора аренды автотранспортных средств, спецоборудования и оснастки;
  • укомплектованность приборами и оборудованием, необходимым для проведения заявленных видов диагностических работ:
  • помещения для размещения сотрудников, экспертов и оборудования организации;
  • перечень приборов, оборудования и специального программного обеспечения с указанием назначения, типа, марки, принадлежности, краткой технической характеристики;
  • свидетельства о поверке средств измерений;
  • график поверок средств измерений;
  • договора аренды приборов и оборудования;
  • положения о ЛНК и электролаборатории;
  • паспорта ЛНК и электролаборатории;
  • укомплектованность НД и ТД, необходимой для проведения заявленных видов диагностических работ:
  • перечень и наличие НД, необходимой для проведения диагностических работ;
  • приказ о назначении ответственного за хранение, учет, выдачу и актуализацию НД;
  • укомплектованность техническим персоналом, необходимым для проведения заявленных видов диагностических работ:
  • список штатных специалистов, привлекаемых к выполнению диагностических работ;
  • список внештатных специалистов, привлекаемых к выполнению диагностических работ;
  • приказ о создании камеральной группы;
  • удостоверения, свидетельства специалистов и экспертов промышленной безопасности, привлекаемых к выполнению диагностических работ;
  • учетные карточки специалистов и экспертов.
    • По результатам проверки ОТГ кандидата экспертная группа оформляет экспертное заключение об ОТГ кандидата к выполнению заявленного вида работ с приложением протокола проверки ОТГ.
    • Привлечение подрядчиков для выполнения диагностических работ на объектах ОСТ осуществляется в приоритетном порядке из организаций, прошедших аттестацию и включенных в список аттестованных претендентов по видам работ на выполнение диагностических работ на объектах ОСТ.
    • Порядок организации и проведения конкурсов по выбору подрядчика для проведения диагностических работ на объектах ОСТ установлен в НД ОАО «АК «Транснефть».
  • Требования к подрядчикам в ходе выполнения работ

Подрядчики, привлекаемые на договорной основе к выполнению работ по технической диагностике, оценке технического состояния и экспертизе промышленной безопасности объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов обязаны:

  • на основании технических заданий, полученных от уполномоченной
    ОАО «АК «Транснефть» организации, разрабатывать программу производства работ по видам диагностики, согласовывать программу с генеральным подрядчиком и утверждать программу у заказчика;
  • назначать должностных лиц, ответственных за проведение диагностических работ на объектах ОСТ;
  • при выполнении работ соблюдать требования, порядок и сроки выполнения работ, предусмотренные в договоре;
  • выполнять работы в полном соответствии с требованиями действующих НД и ТД, с использованием при выполнении работ сертифицированного технически исправного и поверенного оборудования;
  • проводить диагностику объектов в полном соответствии с требованиями НД и ТД;
  • по результатам проведения работ качественно и в сроки представлять в организацию, уполномоченную ОАО «АК «Транснефть», технические отчеты, а в случаях, предусмотренных, действующим законодательством Российской Федерации, заключения экспертизы промышленной безопасности;
  • производить ТО и ремонт оборудования своими силами и за свой счет в связи с его нормальным износом, необходимость в котором возникает в период выполнения работ по диагностике;
  • соблюдать при проведении работ правила и нормы по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, требования по безопасному проведению работ на объектах, установленные в Федеральном законе [3].

6.6           Энергетическое обследование объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

  • Требования к претендентам
  • Организация, претендующая на право выполнения работ по энергоаудиту объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, должна быть включена в Реестр подрядных организаций, допущенных к проведению энергоаудита.
  • Для включения в Реестр подрядных организаций, допущенных к проведению энергоаудита, в соответствии с требованиями ОР-03.100.00-КТН-082-09 (раздел 13) проводится проверка подрядчиков по уровню профессиональной готовности и ОТГ для возможного последующего привлечения их к выполнению работ по энергоаудиту объектов объектов.
  • Требования к подрядчику, подавшему заявку на выполнение работ по энергоаудиту объектов ОСТ и представившей в уполномоченную
    организацию анкету ОТГ для прохождения проверки на право выполнения работ по энергоаудиту объектов ОСТ:
  • стаж работы кандидата в области энергоаудита должен составлять не менее 3 лет;
  • кандидат должен располагать специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку, подтвержденную удостоверением повышения квалификации по программе «Энергетические обследования (энергоаудит)», прошедшими обучение и аттестованными в территориальных органах Ростехнадзора для работы на опасных производственных объектах. Квалификация специалистов кандидата должна позволять ему выполнять работы в объеме полного энергоаудита объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
  • кандидат должен иметь оборудование и средства измерений, позволяющие ему выполнять работы и измерения, необходимые для проведения энергоаудита объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Средства измерений должны быть утвержденного типа и прошедшие поверку в установленном действующим законодательством порядке. Требования к наличию необходимого оборудования и средств измерений установлены в ОР-03.100.00-КТН-082-09 (таблица 1).
    • По результатам проверки подрядчиков и после получения согласования ОАО «АК «Транснефть» подрядные организации включаются в Реестр подрядных организаций, допущенных к проведению энергоаудита, в соответствии с
      ОР-03.100.00-КТН-082-09 (13.2.8).
    • Выбор подрядчика для выполнения работ по энергоаудиту объектов ОАО «АК «Транснефть» осуществляются на конкурсной основе из числа организаций, входящих в Реестр подрядных организаций, допущенных к проведению энергоаудита.
    • Требования к подрядчику в ходе проведения работ
  • Организация, привлекаемая на договорной основе к выполнению работ по энергоаудиту, должна:
  • после получения технического задания, согласованного с уполномоченной организацией, провести анализ информации об объекте, системах энергоснабжения, оборудовании, режимах его работы, определить объем инструментального обследования, составить программу производства работ по энергетическому обследованию;
  • назначить должностных лиц, ответственных за проведение работ на объектах;
  • выполнить работы в полном соответствии с требованиями действующих НД к организациям и персоналу, выполняющим работы, с использованием сертифицированного технически исправного и поверенного оборудования. Качество контроля и использование технически исправного оборудования является обязанностью подрядчика;
  • по результатам проведения работ качественно и в сроки, предусмотренные договором, представить заказчику отчетные материалы.
  • Контроль качества энергоаудита производится ОСТ и уполномоченной организацией в процессе выполнения работ на объекте и в ходе проверки отчетных документов. В случае подтверждения неудовлетворительного качества энергоаудита организация, проводящая энергоаудит, исключается из Реестра подрядных организаций, допущенных к проведению энергоаудита.

 

6.7           Разработка нормативных документов

  • Требования к претендентам

К организации, привлекаемой для разработки НД, предъявляются следующие требования:

  • наличие квалифицированного персонала по заявленной тематике разрабатываемого НД:
  • высшее образование по данному профилю деятельности должно иметь не менее 90 % руководителей и специалистов, участвующих в выполнении работ по разработке НД;
  • опыт работы по данному профилю деятельности не менее 2 лет;
  • наличие опыта выполнения работ:
  • положительные результаты[*] работ по разработке НД, экспертизе НД, выполнении НИР, ОКР, ТР для ОАО «АК «Транснефть» (если данная организация привлекалась к выполнению данных работ за последние 2 года);
  • положительные результаты по разработке НД, экспертизе НД, выполнении НИР, ОКР, ТР в данной области для других заказчиков (не менее 2 лет);
  • наличие у подрядчика положительных отзывов ОСТ и заказчиков о результатах аналогичных работ по разработке НД, экспертизе НД, выполнении НИР, ОКР, ТР (за последние 2 года);
  • материально-техническая обеспеченность:
  • обеспеченность НД по данному профилю деятельности;
  • обеспеченность компьютерами и оргтехникой, лицензионными программными средствами;
  • наличие лабораторного и/или испытательного оборудования, стендов и т. д., необходимых для выполнения данных работ (в случае необходимости выполнения соответствующих работ);
  • обладание претендентом исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора генподрядчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
  • Требования к подрядчику в ходе выполнения работ

В ходе разработки НД к подрядчику предъявляются следующие требования:

  • обеспечение выполнения работы по договору в сроки, установленные договором;
  • соответствие представляемых отчетных материалов техническим требованиям (техническому заданию);
  • отсутствие замечаний к отчетным материалам, которые могут повлечь срыв сроков по договору;
  • своевременное и полное устранение замечаний и предложений заказчика при разработке и согласовании результатов работ;
  • обеспечение сопровождения согласования НД с ОСТ, структурными подразделениями ОАО «АК «Транснефть», экспертной организацией (при необходимости).

6.8           Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы

  • Требования к претендентам
  • Выбор подрядной организации для выполнения работ по НИР, ОКР и ТР осуществляется уполномоченной организацией, назначенной приказом
    ОАО «АК «Транснефть» или подразделением ОАО «АК «Транснефть», на основании документов, содержащих обязательства по выбору такой организации, утвержденных руководством ОАО «АК «Транснефть» (соглашения о сотрудничестве, договор о намерениях и т.д.).
  • Критерии оценки подрядчика для выполнения НИР, ОКР и ТР:
  • положительные результаты выполнения НИР, ОКР и ТР для ОАО «АК «Транснефть» (если данная организация привлекалась к выполнению данных работ);
  • положительные результаты выполнения НИР, ОКР и ТР для других заказчиков (не менее 2 лет);
  • наличие положительных отзывов ОСТ и заказчиков о результатах аналогичных работ по выполнению НИР, ОКР и ТР (за последние 2 года);
  • наличие и квалификация привлекаемого к работам персонала (кадровая обеспеченность);
  • наличие необходимого оборудования и производственных мощностей для выполнения НИР, ОКР и ТР (техническая обеспеченность);
  • соответствие сроков выполнения разработки, предложенных подрядчиком, срокам, указанным в технических требованиях;
  • наличие лицензий или допусков СРО, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выполняемая работа (оказываемая услуга) подлежит лицензированию и/или имеет допуск СРО;
  • отсутствие отказов подрядчика на компромиссные требования
    ОАО «АК «Транснефть» по объемам и стоимостям выполнения работ;
  • отсутствие неисполненных обязательств перед ОСТ, срок исполнения которых сорван более чем на 3 месяца, непогашенной задолженности, неразрешенных исков, претензий.

По решению организации, уполномоченной на выбор подрядчика, возможно проведение проверки основных производственных мощностей по месту их расположения.

  • Требования в ходе выполнения работ
  • В ходе выполнения работ по НИР, ОКР и ТР к подрядчику предъявляются следующие требования:
  • работы по НИР, ОКР и ТР должны выполняться в соответствии с условиями договора, поэтапная передача результатов работы должна осуществляться в соответствии с календарным планом договора;
  • соответствие представляемых отчетных материалов техническому заданию;
  • подрядчик должен предоставлять информацию о ходе выполнения работ по запросу заказчика;
  • своевременное и полное устранение замечаний и предложений заказчика при разработке и согласовании результатов работ;
  • обеспечение сопровождения согласования отчетных материалов с ОСТ, структурными подразделениями ОАО «АК «Транснефть», экспертной организацией (при необходимости), подготовку обосновывающих и справочных материалов и защиту результата разработки на Техническом Совете ОАО «АК «Транснефть».
  • В ходе выполнения работ заказчик может провести проверку состояния разработки с выездом на место расположения организации, а также проверку состояния производственных мощностей подрядчика.

6.9            Экспертно-консультационные услуги

  • Требования к претендентам

К организации, привлекаемой для оказания экспертно-консультационных услуг, предъявляются следующие требования:

  • наличие учредительных и регистрационных документов;
  • показатели финансовой устойчивости и ликвидности;
  • наличие лицензий или допусков СРО, если в соответствии с действующим законодательством выполняемая работа (оказываемая услуга) подлежит лицензированию и/или имеет допуск СРО;
  • обеспеченность помещениями, оборудованием и приборами, необходимыми для выполнения работ;
  • обеспеченность НД по данному профилю деятельности;
  • обеспеченность компьютерной и оргтехникой, лицензионными программными средствами;
  • наличие и квалификация привлекаемого к работам персонала (кадровая обеспеченность), подтверждение уровня удостоверяющими документами (в случае проведения экспертизы);
  • положительные результаты выполнения экспертно-консультационных услуг для ОАО «АК «Транснефть» (если данная организация привлекалась к выполнению данных работ).
  • Требования в ходе оказания услуг

В ходе оказания экспертно-консультационных услуг к подрядным организациям предъявляются следующие требования:

  • соответствие представляемых отчетных материалов техническому заданию;
  • предоставление информации о ходе выполнения работ по запросу заказчика;
  • своевременное и полное устранение замечаний и предложений заказчика при разработке и согласовании результатов работ;
  • выполнение работ в сроки, установленные в договоре.

 


Библиография

[1]  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

[2]  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

[3]  Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

 

[*] Выполненные в полном объеме условий соответствующих договоров по разработке, экспертизе НД, выполнении НИР, ОКР, ТР.

Добавить комментарий

ГРУППА ВК

Уважаемые коллеги, давайте создадим нормальное сообщество, для решения вопросов и обмена инфой.